640?wx_fmt=jpeg#imgIndex=0

阿联酋在中东地区经济中扮演着关键角色，近年来在城市交通、能源、电力、水务以及工业园区等基础设施建设领域持续加大投资力度，吸引了全球众多国际承包商的积极参与。阿联酋工程市场有着其显著的复杂性，本地规则的多样性、合同机制的刚性、行政审批的繁琐性以及资源调配对进口的高度依赖性等特点相互交织，各类风险叠加，给项目的管理带来了巨大的挑战。

风险分析

一、合同风险

阿联酋基建项目合同通常以FIDIC范本为基础，结合当地法规与市场环境进行本地化调整，条款严格，承包商需对设计、采购、施工的全过程负责，包括成本超支、工期延误、技术缺陷等风险（除非合同另有约定），业主的风险范围显著缩小。业主对技术要求或项目信息包件中的任何错误、不准确或遗漏不承担任何责任，也不被视为对任何数据或信息的准确性或完整性作出任何保证。若承包商对条款理解不深，易在项目实施中处于被动。同时，合同多采用总价包干且无调价机制，原材料价格波动无法依政策变化主张调价。

二、项目管理及实施风险

1.设计风险

在基建项目中，阿联酋普遍采用欧美标准以及当地规范。然而，中国承包商对国外标准往往认识不足，在投标阶段又缺乏完整的工程量清单，极易引发设计风险。例如，某中国承包商对界面划分的理解存在偏差，设计人员对机电设备的认知与当地规范不同频，导致参数不一致。曾有项目在投标阶段未识别欧标与中国规范在混凝土配筋率上的差异，导致钢筋成本低估约15%。

2.分包履约风险

阿联酋的分包商能力参差不齐，问题频发。工期延误常见，因人手不足、设备不到位、资金紧张等问题无法按计划施工；质量问题突出，材料以次充好、施工质量不达标，整改返工频繁；技术能力不足，图纸理解能力与本地规范熟悉度欠缺，施工工艺不达标；劳动力资源不稳定，中途易“撂挑子”或无理索赔；合同履约不严谨，常回避约定工作，随意变更索赔，要求额外补偿；用工方式、签证手续不合规，可能造成政府干预导致停工；不配合总包管理，迟报计划、不服从调度，安全意识薄弱，影响整体协调。

3.工期风险

在阿联酋基建项目中，工期偏短是常见高风险问题，尤其在政府主导或节点驱动型项目中，业主常以工期制约承包商，要求常超施工逻辑。如某百公里铁路项目金额44亿迪拉姆，工期仅4年；某3亿美元市政隧道项目，工期仅2年。相关罚款极为严苛，多数项目设多个里程碑节点，承包商触达即受罚，最高延误赔偿额可达20%，部分项目还要求承包商承担延误期间工程师现场监督费用。此外，项目缺陷责任期普遍较长，如2年工期项目却要求3年缺陷责任期。

4.物价上涨风险

阿联酋的物价上涨风险显著。主要建筑材料如钢材、水泥、砂石、混凝土价格波动频繁，受国际大宗商品市场影响明显。机械设备及配件价格因汇率、关税、运输成本因素上涨，采购成本增加。劳动力成本也在持续提升，阿联酋劳动力市场紧张，签证政策收紧，劳务、住宿和交通成本均有上升趋势。能源成本波动显著，项目用电、燃料价格上涨，推高施工及设备运行成本。物流及运输费用因全球供应链紧张而上涨，影响材料及时供应。对于EPC项目，承包商往往无法转移物价上涨成本，风险高企。

5.地质条件变化的风险

在阿联酋执行EPC项目时，地质条件变化是极具破坏性的隐蔽风险，常由承包商承担，严重影响工期和成本。常见问题包括：招标阶段仅提供简略地质报告，缺乏完整地勘资料，致设计与实际偏差大；开挖时岩层硬度或类别突变，需换机械或爆破，延误工期；地下水位异常高，深基坑或管线开挖涌水严重，需降水处理，导致成本增加；土壤承载力不足，实测低于设计值，需改用桩基或加固等。

6.财务风险

分包商的财务状况同样存在风险。许多分包商无力开具预付款或履约保函，仅能提供安全支票。若无预付款，分包商的工程进度可能会受到影响，进展缓慢。然而，若支付了预付款，分包商在获得款项后，可能出现拒绝履行合同义务的情况，导致提供的支票无法兑付，面临“跳票”风险。

三、政策法规风险

1.NOC风险

在阿联酋的EPC项目里，NOC（Non-Objection.Certificate，不反对证明）是关键的审批环节，其涉及道路局、交通局等多部门，审批链条长、流程不透明，资料要求严格，且部门间审批顺序混乱。中国承包商因缺乏本地经验、渠道及中介资源，常致NOC环节推进缓慢。部分NOC有效期仅3—6个月，工程延误或设计变更需重新申请，影响施工连续性。未获NOC擅自施工将面临罚款、停工等严重后果，风险极高。

2.ICV风险

ICV（In-Country.Value，本地化价值）是阿联酋极为重视的一个概念，它指的是企业在阿联酋境内创造的经济附加值总和。ICV得分低会降低企业在石油天然气、防务及基建项目中的中标概率，即便报价或技术方案占优也可能被扣分。ICV低通常表现为本地雇佣与采购不足、缺乏本土制造或培训投资，还可能导致失去合资机会、税收优惠及政府补助。

四、劳动用工风险

1.法律合规风险

阿联酋的《联邦劳动法第33号法案（2021）》对雇佣合同、工资支付、工时、终止程序、赔偿等都做出了明确且细致的规定。若雇主未能严格遵守这些规定，可能面临诸多严重的法律后果，包括高额罚款、法律诉讼，甚至被列入黑名单，从而影响企业在阿联酋的业务运营。

在阿联酋，劳工拥有通过劳动部或劳动法庭提出申诉的权利。如果雇主未能妥善处理员工的投诉，或者在员工终止雇佣关系的过程中出现程序不规范的情况，极有可能引发劳资纠纷，甚至导致项目停工，给企业带来巨大的经济损失和声誉损害。

2.健康安全（HSE）风险

阿联酋对劳动场所的安全规定极为严格。若施工场地未采取足够的安全防护措施，导致工伤甚至死亡事故的发生，雇主将承担相应的法律和赔偿责任，同时项目的进度和企业声誉也会受到严重影响。

风险应对措施

一、合同风险应对

熟悉并遵守当地法律及本地规范，加强对合同条款的研究和审查，通过谈判争取更合理的风险分摊方式及更有利的合同条件。明确项目范围，确保合同技术规范、性能指标、工作范围划分清晰无歧义，避免模糊表述导致后期变更；争取将不可抗力、地质条件不符、政策变动等风险转移给业主或通过保险覆盖；对长周期项目，约定材料价格波动或汇率变化的调价公式。

二、项目管理及实施风险应对

1.设计风险应对

在阿联酋DB项目中，设计是核心驱动力，需在投标阶段引入优质设计团队。此阶段需完成工程量计算并理解当地管理体系，因投标周期短、标书内容庞杂，缺乏本地设计经验的团队难以准确响应，且部分项目对设计单位本地经验有明确要求，应选定具备阿联酋本地项目经验的设计团队，优先合作与本地设计机构联营或有阿联酋注册资质的外籍设计团队，尤其在建筑、消防等关键专业领域。投标阶段选定的设计单位不建议在施工阶段更换，以免影响采购与施工进度。

设计管理机制上，设立由总包方主导的设计管理团队，配置设计经理、主管，实行“设计进度计划+里程碑检查”机制，控制关键节点。每阶段设置多轮设计评审会，邀请多方参与。与施工深度协同，进行可施工性检查、碰撞检测及施工模拟，减少变更返工。深化BIM技术应用，用BIM模型进行各专业融合设计。明确设计变更审批流程，变更须经业主签字确认，在合同中设置“设计冻结”时间点，超过时间点的重大变更需及时计算工期与费用影响。

2.分包履约风险应对

针对分包履约风险，前期筛选需建立合格分包商名录并动态更新，审查其阿联酋项目经验、资质、财务及技术团队等。合同管理要明确施工范围、进度质量标准及奖惩条款，设置履约保证金与延期赔偿条款，划清职责界面。施工前严格组织技术交底、图纸审查，要求分包商提交施工组织计划等。过程中派专人跟踪关键分包商的计划执行、人员到岗及质量交付，定期评估KPI并分级管理。付款上实行进度导向分阶段付款，与工作量挂钩，对优质分包商设置奖励或优先续签。合同中约定关键节点未完成可替换条款，预设替补分包商资源池以防突发的停工风险。

3.工期风险应对

针对工期偏短风险，前期尽早组建项目团队，熟悉现场并开展施工策划，快速与业主/监理完成技术对接，对长周期材料设备提前下单，通过设计施工一体化和Fast-Track策略压缩工序，设计院配合现场优化设计。施工计划采用关键路径法编制进度计划，设置里程碑节点，实施周、日计划滚动更新；增配施工资源及夜间作业力量，与关键分包商签订应急协议，采用预制化工艺。由专人梳理政府审批环节，争取并联审批或绿色通道。合同谈判量化业主压缩工期要求，并争取阶段验收，发生延误时及时提交延期申请与索赔。

4.物价上涨风险应对

在合同谈判阶段引入价格指数浮动条款，与业主协商部分材料按市场价阶段采购，同时与供应商签署长期框架合同，锁定关键材料价格；采购阶段提前识别易涨价物资并优先下单，优先选择本地供应商，评估欧美产品替代材料，按工期节点分批采购；执行阶段将施工计划细化到周，强化现场管理，减少设计错误与沟通失误导致的材料浪费，进场材料先验收后使用。

5.地质条件变化的风险应对

投标前期需深入审阅地质报告，若报告简陋，需在投标函中明确地质条件变化为可索赔事件；勘察设计阶段对重点区域增加钻孔密度与检测，按最不利地质条件设定基础形式预案；执行阶段开挖时做好原始记录与取样，发现异常立即通报业主并保留索赔权利，有沉降风险时布设观测点，以动态数据作为索赔依据。

6.财务风险应对

选择分包商时，除考察技术能力和业绩外，需审查财务报表，评估偿债、盈利及资金流动性，要求其提供财务审计报告，了解资产负债、现金流和债务情况。查询公司有无未清偿民事判决或刑事案件；建立资金共管账户监管预付款和工程款，确保专款专用；设定资金使用节点和审核机制，分包商需提交申请及支出凭证，审核通过后方可支取。

三、政策法规风险应对

1.NOC风险应对

项目启动前梳理NOC清单，制定获取路径与前置表，识别必须NOC及审批顺序，选熟悉本地流程的设计院或顾问并预留审批缓冲。投标阶段在技术建议书注明NOC影响进度免责，合同谈判种争取投标函含NOC延迟获EOT权利。实施阶段派专人对接，引入本地中介，进行文件建档管理，重大接口单位在NOC未获批前不开工。

2.ICV风险应对

战略层面，将提升ICV作为中长期战略纳入企业规划，设为KPI并定期评估优化，密切关注ICV政策变化，主动参与阿联酋制造等产业活动。运营层面，扩大本地采购规模，优先选择阿联酋注册且ICV得分高的供应商，与本地中小企业建立长期合作，在阿联酋设立制造基地并迁移部分产线，重点岗位招聘培养本地员工，加大固定资产投资并强化利润留存。合规与认证层面，定期委托授权机构申请ICV认证，根据业务更新数据，建立专门的跟踪体系与项目小组。合作与联盟层面，与本地企业成立联营体，借助其政府关系与本地经验优化ICV表现。

四、劳动用工风险应对

1.法律合规风险应对

企业应委托专业法律顾问审查劳动合同，确保符合阿联酋最新劳动法规。建立规范的合规用工流程，涵盖入职、在职管理及离职环节，并妥善保留劳动记录。定期组织合规培训，增强管理人员法律意识。设立员工申诉反馈渠道，安排驻场HR专员监督沟通，及时发现解决劳资问题。签订清晰劳动合同，明确工作内容、薪酬构成及支付周期等条款，减少因条款模糊产生的纠纷。

2.HSE风险应对

企业应严格按照阿联酋劳动法及HSE标准，为员工配备足够的个人防护装备。定期组织安全培训与应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。若不幸发生工伤事故，应立即启动报告与赔偿流程，积极妥善处理，避免事态进一步升级。

阿联酋基建市场虽然充满机遇，但也潜藏诸多风险。只有充分认识并积极应对这些风险，才能在阿联酋基建市场中稳健前行，实现互利共赢。